.png)
今天听一个老板说了这么个事儿啊，工地框架呢，其实已经全部完工了，甲方呢，临时通知说今年彩板不打了，刚才啊算了一下账，如果不打彩板啊，甲方应该付于总工程款的70%，当时合同呢也是这么签的，有个朋友啊，可能会不信，付到总工程款的70%怎么还会赔钱呢？那造成亏钱啊，也不是单一的一个方面，吊车和辅材呢，当时是加了10块钱一平，结果呢，做到现在是超出了这个预算的。再有呢，就是当时制定的啊，是40天全部完工，结果呢45天放假刚完工，原因呢，就是下了场雪，气温呢一直没有回升，导致后期的进度一直跟不上来，大家引以为戒吧，以后再接工程啊，甚至要把天气预报考虑在其中了，关注张家余，要账别犹豫。
尊敬的朋友们，最近接到了不少关于开发商欠款的咨询，为了帮助大家更好地了解追债流程，我想跟大家分享一下。
首先，如果开发商欠款，我们可以通过法律手段进行追债。具体做法包括提交起诉书、申请法律裁决等。但是，在进行追债前，我们需要先了解合同条款以及开发商的背景情况，以便更准确地制定追债方案。
其次，我们需要保证合同的有效性。如果合同双方在签订时存在违法行为，合同可能会被判定为无效。在此情况下，我们需要采取其他手段来追讨欠款。
最后，我强烈建议大家在追债过程中寻求专业律师的帮助。专业律师可以帮助我们了解相关法律程序和风险，以及在实际操作中为我们提供指导和支持。
希望以上内容能对大家有所帮助，如果您有任何法律问题或咨询需求，请随时联系我。
目前中国建筑行业里，以内部承包项目责任制的名义签订协议书后，在施工过程中实际是挂靠施工的情况比比皆是。今天就给大家讲一讲项目被认定为挂靠施工的法律后果：
在行政监管层面，当公司与项目经理的关系被认定为挂靠时，不同行政机关可依据不同法律法规对公司和项目经理进行处罚，仅罚款这一项就可以按照项目产值的2%~4%进行罚款。
相反，当公司与项目经理的关系被认定为内部承包时，属于合法，被认定为转包时，处罚也比挂靠轻的多。
经济纠纷层面，当项目对外拖欠人材机款项时，如果公司与项目经理的关系被认定为挂靠，则公司与项目经理共同对外承担连带责任，公司承担责任后可以向项目经理追偿。
综上，对于内部承包制建筑公司和项目经理来讲，如果被认定为挂靠，无论是行政处罚层面还是责任承担方面都是最差的结果。建议内部承包制建筑公司和项目经理尽力避免双方的关系被认定为挂靠关系，
最近接手了一个管道安装工程的合同，感觉有些棘手。这个工程规模庞大，牵涉到复杂的技术和工程管理，合同的条款也要非常细致。为了避免日后纠纷，我们必须将合同条款制定得完备、准确、明确，确保双方权益。在制定合同中，我们采取了以下措施：
首先，我们对主体责任和实施方案等关键内容进行了详细的协商，确保双方对项目目标、实施标准、工期、报价和质量等方面有共识。
其次，为了保证施工和质量的安全，我们采取了合理的风险分担机制，确保双方承担的风险和责任相当。
最后，我们还注重保护知识产权，制定了严格的保密和承诺机制，确保雇佣的员工不会利用双方的专有技术和机密信息，损害双方的利益。
相信通过我们的共同努力和合同的保障，这个管道安装工程一定能够顺利地进行，为双方带来丰厚的回报。如果大家在合同制定方面有相关的问题和需要，请随时联系我，我们会全力帮助大家解决问题。
这个呗，连我都不见，那那我找律师去，他就能见了是吗？他不需要见律师啊，对吧，我们也不需要见他，明白吗？如果能谈判，那我们就通过谈判的方式来解决，如果他连人都不见我们的话，那他没有解决问题的态度，我们就直接起诉，该给钱给钱对吧？有法律制裁他吗？你怕什么行。
大家好，今天想跟大家聊一下工程案件律师的收费问题。
对于很多需要找律师处理工程案件的当事人来说，律师的收费问题是非常关键的。律师的收费方式可以基于不同的方式进行计算，其中最广泛的方式就是根据时间或事务的复杂度来计算收费。工程案件律师因为案件的性质，可能会涉及到其它专业领域的知识，导致其收费水平要比普通律师要高一些。
在定价方面，律师们普遍采取的方式有以下三种：
1.按小时计费：律师按照预定的时间收费，具体的费用根据不同的案件复杂度和律师的经验而有所不同。
2.按照任务收费：律师会协同客户对于案件任务做出定价，同时会将分值放在不同的调查、研究和策划上。
3.包干计费：律师会按照一项任务或者多项任务的综合费用一次性的收费，在该周期内，若客户没有其它需求以及非法请求，律师有义务为客户提供全方位服务。
在明确了律师的收费方式之后，客户应该考虑到律师的收费和其实际情况的匹配程度。如果律师的收费高于客户的承受水平，客户可以再增加一些谈判的经验，如让律师降低定价或者要求相关支出明细化，这些都是切实可行的方法。
总的来说，律师在处理工程案件时应该根据案件的难度和时间复杂性，采用不同的收费方式。客户对于律师的收费不能轻信，应该自己核实每项服务的费用，这样才能够达到双方都认可的收费标准。
欠钱不还，要账就要快，就要准，就要狠，不能拖。遇到欠钱不还，三个要账的还金时期一定要把握，不然自己的债务就变成呆账、死账、要不回来的账。首先，诉讼时效的问题，切记诉讼时效是三年的有效期，如果对方欠钱不给，每天好吃好喝，样样奢华，就是不还你钱，你考虑在三年的时间内抓紧提起诉讼，否则过期的就会增加败诉的风险。其次，强制执行的申请期限为两年的时间，对方未履行生效的法律文书，不要拖，直接申请强制执行，如果过了两年就很麻烦。最后一个，不要等到对方电话不接，消息不回的地步才去要账。要账就要怕，就要准，就要狠，不能拖。你明白了吗？欠债就必须要还，公布证律师帮你要回每一笔欠款。
最近有很多小伙伴向我咨询，遇到了包工头故意拖欠工程款的情况该怎么办呢？
首先，要明确的是，包工头故意扣留工程款是一种违法行为。根据《建筑法》和相关法律法规的规定，包工头必须按照合同约定的时间和金额支付工程款，否则就会构成违法行为。那么，如果你遇到了这种情况，该如何维护自己的权益呢？
首先，要保留好合同和其他相关证据。包括工程合同、工程进度表、工程款支付证明、银行汇款单据、工人工资单据等等。这些证据可以证明你按照合同约定完成了工程，并且对方没有按时支付工程款。
其次，可以通过律师的方式维权。你可以与律师联系，了解自己的法律权利和维权途径，将事情交给律师进行处理。律师可以通过法律手段，向对方发出律师函，对对方进行法律威慑和警告，并提出相应的诉讼要求。
最后，如果无法通过律师协商解决，你还可以选择向法院起诉。在起诉过程中，法院会对你提交的证据进行审查，并根据法律规定进行裁决。如果你胜诉，对方将会被判决支付你相应的工程款和违约金。
总之，遇到包工头故意扣留工程款，我们应该保持冷静，妥善保留证据，并通过法律手段进行维权。让违法行为者付出应有的代价，保护自己的权益。
工程完工后，居然3年5年都办不完结算，拖结算才让工程老板真的很难，才是好多建筑企业垮掉的真正原因。只要甲方不结算，甲方就说，诶，我没结算啊，就不拖欠你工程款，只要你不同意，甲方随便乱欠工程款，甲方就说没结算不欠你工程款，只要你不同意，甲方随便乱砍二三成甚至3~5成的工程款，甲方就是不给你结算。恶意拖延结算，才导致工程长期被拖欠的根源。关注张家余要账别犹豫。
建筑工程大清包合同，是建筑工程施工合同中的一种形式，一般是指承包方（施工队）对建筑工程的全部或部分工程节点及范围进行设计、建设、施工、安装、调试、交付的合同形式。这种合同形式对于建筑领域的保障意义十分重要。
在实际工作中，建筑工程大清包合同的缺点与不足也越来越明显。一些不法承包方为追求经济利益，故意降低施工质量，采用低价材料、低成本措施，影响工程质量。再加上部分业主为了降低成本，不惜选择不负责任的承包商，导致工程质量难以保证。因此，建筑工程大清包合同的缺点必须引起重视。
在建筑工程大清包合同的签订过程中，建议当事人要认真审查合同条款，明确各项工程要求和验收标准；同时要加强对施工现场的监督和管理，严格按照规定的验收标准进行验收。对于质量问题，要及时受理业主的投诉，并按照相关规定要求承包方进行整改。
在律师的工作中，建筑工程大清包合同的纠纷案件仍然是比较多的，因此，作为一名律师，要加强对建筑工程大清包合同的法律知识掌握，熟知相关法律法规，帮助受害者维护合法权益。同时，也要引导企业诚信经营、遵守合同规定，共同为建筑领域的安全发展贡献力量。
最近听到了一些关于政府干的工程造价过高或者质量不过关的消息，很多人都在呼吁要追回相关的资金。作为一名律师，我认为追回这些资金确实非常有必要，但是我们也需要思考如何正确地要回这些钱。
首先，我们应该通过法律手段来要回这些资金。政府干的工程是公共资源，它的造价应该是经过审核、公开透明的。如果发现有人在工程中非法牟利或者贪污受贿，我们应该及时报警，将他们绳之以法，并要求他们归还相关的资金。
其次，我们也可以通过法律手段来要求政府在干工程上花费更多的心思，保证公共工程的质量和效益。如果发现政府在建设公共工程时有过纰漏或者疏忽，我们可以通过民事诉讼或者行政诉讼来要求政府承担相应的责任，包括退还部分工程费用或者进行整改。
最后，我们也应该注意保护自己的权益。在政府干的工程中，作为投资人或者参与者，我们应该关注工程进展情况，及时发现问题并提出建议。如果工程有问题导致我们的利益受损，我们也应该通过法律手段来保护自己的权益。
总之，要追回政府干的工程资金需要我们作为公民和投资者的不懈努力，同时也需要法律的规定和制度的完善。希望大家都能关注公共工程建设，并为维护公序良俗和社会正义做出自己的贡献。
只有甲方签字，没有甲方盖章，结算就办不了。先说答案，可以办，工程款也照样可以收到。说一个案例啊，一个民营建筑公司分包了国企的一个路基项目，因为各种原因中途退场。退场时，这个民营公司自己制作了6本结算书交给甲方现场代表，甲方代表也以自己的名义出具了一份收条，法院判决只有签字没有盖章的，这份收条有效，结算书也有效。所以不要以为所有的项目都是没有甲方盖章，结算就办不了，工程款就收不到。大家有不明白的问题可以在评论区提问。
业主：我们和分包商没有签订合同，他们做完工程要怎么结算？
律师：在没有正式合同的情况下，结算工程的方式可以依据“无合同”的原则来执行。这意味着业主可以根据分包商所提供的服务和材料的价值，按照市场行情或定价方式进行结算，以确保双方合理权益得到满足。
此外，如果业主能够提供其他证据，比如口头合同或邮件往来，这些都可以作为依据来确定实际工程物价。但需要注意的是，没有正式合同可能会导致不必要的风险，比如价格争议或质量纠纷等。
因此，律师建议双方在开始工程之前，应当签署一份详细的合同，明确工程的具体要求、时间表、费用预算等内容，以确保双方合理权益得到充分保护。如有需要，可咨询专业律师协助草拟合同，以确保安全有序地完成工程。
不审计能否拿到工程款？项目已经交付使用几年了，审计一直没有完成，那不审计能否拿到全部的工程款呢？讲一个案例啊，一个分包单位在总包那里分包了一个土方的一个工程，分包合同在约定的工程款以业主与总包单位审计的价格为准，也就是说审计完成后，分包单位就可以拿钱。那项目呢，是在2014年底呢，就已经竣工验收，并且已经交付使用了。然而总包单位啊，却拒绝向分包单位支付工程尾款，原因也很简单，业主的审计没有完成，依据分包合同的约定，不具备付款条件，分包单位忍无可忍就把总包告上了法庭。最高人民法院是这样认为的，第一，项目在2014年底呢，就已经交付使用了，如果一直没有审计为由拒绝支付工程款，既不利于纠纷的解决，也有失公允，第二，审计只是确认工程款的途径之一。法院通过鉴定。
确定的工程价款也符合法律规定，可以直接确定总造价。第三，总包单位一直消极的推动项目的结算和审计工作，有过错要担责，最后最高人民法院判决工程不需要审计，依据鉴定结论直接支付工程款。你有没有遇到过类似这样的一个问题呢？评论区告诉我。
在处理工程欠款的问题时，有几个管道可以尝试。首先，可以通过友好而果断的沟通，向欠款方阐述债务的重要性，并设法协商一种令双方满意的还款计划。这需要展示出谦和的态度，并诚实地说明那笔欠款为贵公司带来的困难。如果对方愿意合作，那么签署一份协议书，其中包含还款日期和支付方式，是明智的选择。
如果欠款方拒绝合作或无力偿还，那么寻求法律援助可能是明智的。将这个问题申请到法院，并让律师代表公司进行谈判。这通常会导致付款或达成和解，尽管也可能需要花费额外的时间和金钱。
另一个选择是寻求债务回收机构的帮助。这些机构是专门从事债务回收的公司，他们会费用取得欠款，通常是一定百分比的欠款金额。使用债务回收机构的优点是，他们可以在不涉及公司资源或员工的情况下完成回收工作。
最后，从现在起，建立良好的信用控制措施将有助于未来避免欠款问题的出现。确保有清晰的信用政策，包括与客户的清晰的支付协议，并及时进行催告，以确保付款及时到帐。这可以防止今后类似的问题的出现，以及帮助公司更好地管理预算和现金流。
这个呗，连我都不见，那那我找律师去，他就能见了是吗？他不需要见律师啊，对吧，我们也不需要见他，明白吗？如果能谈判，那我们就通过谈判的方式来解决，如果他连人都不见我们的话，那他没有解决问题的态度，我们就直接起诉，该给钱给钱对吧？有法律制裁他吗？你怕什么行。
最近有很多朋友向我询问政府招标工程欠款的处理方式，作为一名律师，今天给大家科普一下：
首先，政府招标工程欠款是指承包商和政府单位签订合同后，政府单位未按照合同约定支付款项的情况。当出现这种情况时，承包商应该首先催促政府单位支付欠款，如果政府单位不予配合，承包商则需要通过法律途径来解决问题。
其次，承包商可通过法院起诉政府单位支付欠款。在法律程序中，承包商需要能够提供充分的证据证明政府单位已经签署合同并承诺支付欠款。法院经过审理后，会根据相关法律法规和合同规定作出判决，要求政府单位支付欠款。
最后，需要注意的是，政府招标工程欠款的处理存在一定的时间限制。承包商可在合同履行期限届满之日起2年内，向法院提起诉讼。如果逾期未诉，则无法在法律途径上获取欠款。因此，承包商应该及时催促政府单位支付欠款，并及时寻求法律支持。
总之，政府招标工程欠款的处理需要依据相关法律法规和合同规定进行，如果您遇到类似情况，一定要及时咨询专业律师，以便更好地维护自己的合法权益。
近两年全国建筑市场不景气，发包人也面临着巨大资金压力。然而有的发包人虽然无力支付工程款，但其公司的股东却各各富得流油。那面对这样的情况我们该如何讨要工程款呢？今天我就来给大家支几招，认真看。
1、很多拖欠工程款的案件是由于违法分包和非法转包造成的，实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。这样就加大了取得工程款的几率。
2、通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决。很多施工人被拖欠工程款时，往往存在观望和侥幸心理，期待着发包人能良心发现，因此错过了最好的诉讼时机。如果没有法院的生效判决，任何强制措施都是没有法律依据的。
3、就建设工程主张优先受偿。依法施工人可以在法定的期限内主张就涉案工程优先受偿，而不专业的律师往往不知道或者不会合理使用此条法律规定。
4、在执行过程中，申请查封被执行人财产的主要手段是账户查封，很多发包人账户中虽然没钱，但该账户如果不能使用对其影响巨大，因此其在账户被封后往往会积极解决欠款问题。
但如果经法院调查确定发包人无执行能力，大部分施工人(包括律师)就不再继续处理或者不知道如何处理了，其实此时我们可以因发包人的资产不足以清偿债务而申请发包人公司破产，在清算过程中查找股东有无违反公司法的情形，一经查实可依法向股东主张权利。同时还可以向法院申请限制高消费等措施，进而实现取得工程款的目的。
最近经常接到一些咨询：对方拖欠工程材料款，该怎么办？其实，这种情况很常见，但处理起来却不容易。如果您也遇到了这种情况，不妨看看下面这些建议。
首先，您需要了解一下合同的具体内容和相关法律规定。根据我国合同法的规定，完善的合同应该具备约定内容明确、权利义务明确、交付标准明确等要素。如果合同中确实规定了收款时间和方式的具体细节，那么，如果对方延迟支付款项，您就有权采取法律手段来保护自己的权益。
其次，您可以通过协商解决问题。在合同约定的货款到期时间内，您可以与欠款方进行沟通，催促对方按时结清欠款。在协商过程中，您可以采取温和的方式，即界定双方责任并针对不同的原因采取合适的措施解决问题。而且，在协商的过程中，可以将其中一些需要特别注意的条款、细节进一步添加到合同中，以便更好地明确义务。
最后，如果欠款方无法履行合同条款中规定的支付义务，您可以采取法律途径维护自己的权利。包括但不限于：起诉欠款人要求付款、向法院申请所欠支付款项拘留，甚至可以申请破产清算等。
综上所述，处理拖欠工程材料款需要您了解相关法律知识和咨询专业人士，以便更好地维护自己的权益。同时，在签订合同时，也要对货款支付条款、容错率、逾期利息等问题进行详细确认，更加严密的条款约束，才能更好地保障双方的权益。如果您有任何法律问题和疑问，请联系我。